Cover des Buchs: Der Ausschluss von Nachträgen in Pauschalpreisbauverträgen nach polnischem Recht
Im Shop erwerben
, um zu prüfen, ob Sie einen Vollzugriff auf diese Publikation haben.
Monographie Kein Zugriff

Der Ausschluss von Nachträgen in Pauschalpreisbauverträgen nach polnischem Recht

Autor:innen:
Reihe:
Schriften zum Baurecht, Band 26
Verlag:
 2021

Zusammenfassung

Warum gehen Bauunternehmer massenweise in Polen pleite? Mit dieser Frage beschäftigt sich die Arbeit, die als Hauptursache für die Bredouille der Bauunternehmer die spezifische Ausgestaltung des polnischen Baurechts bei Pauschalpreisbauverträgen sieht. Zum einen gibt es geringe Anforderungen an die Bauplanung, so dass Bauvorhaben unzureichend geplant werden. Zum anderen werden die meisten Bauverträge zu einem Pauschalpreis abgeschlossen. Der Pauschalpreis entfällt dabei auf den gesamten erforderlichen Leistungsumfang. Der Verfasser kritisiert die besondere „Bauherrenfreundlichkeit“ der Regelungen, zeigt Grenzen für die Risikoübernahmen auf und unterbreitet einen Reformvorschlag für eine faire Risikoverteilung.

Publikation durchsuchen

Bibliographische Angaben

Copyrightjahr
2021
ISBN-Print
978-3-8487-8035-8
ISBN-Online
978-3-7489-2427-2
Verlag
Nomos, Baden-Baden
Reihe
Schriften zum Baurecht
Band
26
Sprache
Deutsch
Seiten
254
Produkttyp
Monographie

Inhaltsverzeichnis

KapitelSeiten
  1. Titelei/Inhaltsverzeichnis Kein Zugriff 1 - 20
    1. I. Aktueller Hintergrund Kein Zugriff
    2. II. Gegenstand und Gang der Arbeit Kein Zugriff
    1. I. Dilemma des Bauvertrages Kein Zugriff
          1. aa. Konturlosigkeit des Begriffs „Entwurf“ Kein Zugriff
          2. bb. Abgrenzungsproblematik Kein Zugriff
          3. cc. Zur Rechtsgeschichte Kein Zugriff
          1. aa. Bestandteile des Bauentwurfs Kein Zugriff
          2. bb. Anpassung des Umfangs und Inhalts des Bauentwurfs durch den Planer Kein Zugriff
          3. cc. Technische Bauvorschriften Kein Zugriff
          4. dd. Zwischenergebnis Kein Zugriff
              1. (a) Regelung des § 5 AusfPV Kein Zugriff
                1. (aa) Branchenübliche Grundsätze zur Berechnung des Honorars für die Planungsarbeiten Kein Zugriff
                2. (bb) Standards der Berufsausübung und der Leistungsumfang von Architektenleistungen Kein Zugriff
                3. (cc) Zwischenergebnis Kein Zugriff
            2. (2) Unverbindlichkeit des Leistungsverzeichnisses Kein Zugriff
            3. (3) „Vorübergehende“ Arbeiten Kein Zugriff
            1. (1) Regelung der §§ 12–14 AusfPV Kein Zugriff
            2. (2) Musterspezifikationen des Arkady-Verlags Kein Zugriff
            3. (3) Weitere Fehlerquellen in den Technischen Spezifikationen Kein Zugriff
        1. a. Begriffsklärung Kein Zugriff
        2. b. Polnische Normen Kein Zugriff
        3. c. Regeln der Baukunst Kein Zugriff
      3. 3. Fazit Kein Zugriff
        1. a. Historische Entwicklung Kein Zugriff
          1. aa. Rechtsprechung Kein Zugriff
          2. bb. Die herrschende Literaturansicht Kein Zugriff
          3. cc. Eine Minderansicht Kein Zugriff
        1. a. Definition des Bausolls anhand der allgemeinen Beschreibung der Bauaufgabe Kein Zugriff
        2. b. Außerachtlassung der Planungsverantwortlichkeit Kein Zugriff
        3. c. Übernahme werkvertraglicher Wertungen Kein Zugriff
        4. d. Das Wortlaut-Argument Kein Zugriff
        5. e. Verschuldensunabhängige Haftung Kein Zugriff
        6. f. Haftungszersplitterung bei Zeit- und Sachnachträgen Kein Zugriff
        7. g. Keine Garantiehaftung Kein Zugriff
        1. a. Abarbeiten der detaillierten (fehlerhaften) Leistungsbeschreibung oder Funktionalität? Kein Zugriff
          1. aa. Anweisung, wie ursprünglich geplant zu bauen Kein Zugriff
          2. bb. Änderung der Planung Kein Zugriff
          1. aa. Klärung von Zweifeln Kein Zugriff
          2. bb. Ausübung der Autorenaufsicht Kein Zugriff
          3. cc. Änderung des Bauentwurfes Kein Zugriff
          4. dd. Zwischenergebnis: Einseitiges Änderungsrecht des Planers? Kein Zugriff
        4. d. Zwischenergebnis Kein Zugriff
          1. aa. Fehlender Kontrahierungswille des Bauherrn Kein Zugriff
            1. (1) Rechtslage bis zum 28.07.2016 Kein Zugriff
              1. (a) Art. 144 Abs. 1 Pkt. 1 VergR Kein Zugriff
              2. (b) Art. 144 Abs. 1 Pkt. 2 VergR Kein Zugriff
              3. (c) Art. 144 Abs. 1 Pkt. 3 VergR Kein Zugriff
            1. (1) Rechtswidrige Vertragsänderung (Art. 17 Abs. 6 des Gesetzes über die Disziplin öffentlicher Finanzen) Kein Zugriff
            2. (2) Vergleiche mit öffentlichen Stellen Kein Zugriff
          1. aa. Anwendungsbereich Kein Zugriff
            1. (1) Zusätzliche und geänderte Arbeiten? Kein Zugriff
            2. (2) Steigerungen der Materialpreise Kein Zugriff
            3. (3) Änderungen des Steuersatzes oder öffentlicher Gebühren Kein Zugriff
          3. cc. Gefahr eines bedeutenden Verlustes Kein Zugriff
          4. dd. Kausalität Kein Zugriff
            1. (1) Mehrvergütung erst ab Erreichen der Schwelle des „bedeutenden Verlustes“ Kein Zugriff
            2. (2) Notwendigkeit einer Gerichtsentscheidung Kein Zugriff
            3. (3) Kein Ausgleich des Gewinns Kein Zugriff
            4. (4) Bauzeitverzögerung als Folge Kein Zugriff
            1. (1) Ansicht des Appellationsgerichts Kraków Kein Zugriff
            2. (2) Ansicht des Obersten Gerichts und Appellationsgerichts Gdańsk Kein Zugriff
            1. (1) „Ohne Rechtsgrund“? Kein Zugriff
            2. (2) Leistung auf eine nicht bestehende Schuld Kein Zugriff
            3. (3) Aufgedrängte Bereicherung Kein Zugriff
            4. (4) Unterstellung der Fachkompetenz des Bauunternehmers Kein Zugriff
            5. (5) Berechnung des Wertersatzes nach objektivem Verkehrswert Kein Zugriff
            6. (6) Entstehung eines Mangels Kein Zugriff
            7. (7) Schwäche des Bereicherungsanspruchs Kein Zugriff
          1. aa. Begriff der „nicht ordnungsgemäßen Erfüllung der Obligation“ Kein Zugriff
            1. (1) Einordnung als Schuldnerpflicht Kein Zugriff
            2. (2) Einordnung als Gläubigerpflicht Kein Zugriff
            3. (3) Stellungnahme Kein Zugriff
          1. aa. Existenz einer vorvertraglichen Aufklärungspflicht? Kein Zugriff
          2. bb. Haftung aus c.i.c. bei Lieferung eines unzureichenden Entwurfes? Kein Zugriff
          3. cc. Eindeutige und erschöpfende Beschreibung des Auftragsgegenstandes nach Art. 29 Abs. 1 VergR Kein Zugriff
        3. c. Geschäftsführung ohne Auftrag Kein Zugriff
      1. 1. Grundsätze des gesellschaftlichen Zusammenlebens Kein Zugriff
      2. 2. Kriterium der Zumutbarkeit bei öffentlichen Vergaben? Kein Zugriff
      3. 3. Raum für individualvertragliche Risikoübernahmen? Kein Zugriff
      1. 1. Sphärengedanke Kein Zugriff
      2. 2. Bestimmung des Bausolls Kein Zugriff
        1. a. Detailpauschalvertrag Kein Zugriff
        2. b. Globalpauschalvertrag Kein Zugriff
        3. c. Charakteristika des Schlüsselfertigvertrages Kein Zugriff
          1. aa. Allgemeine Geschäftsbedingungen Kein Zugriff
          2. bb. Individualvereinbarungen Kein Zugriff
    2. Fall 2: Pauschalierte Einheitspreise Kein Zugriff
      1. 1. Unverbindliches Leistungsverzeichnis Kein Zugriff
      2. 2. Auslegungsregel des Art. 649 ZGB Kein Zugriff
        1. a. Das „Ob“ der Baugrunduntersuchung Kein Zugriff
        2. b. Das „Wie“ der Baugrunduntersuchung Kein Zugriff
      2. 2. Baugrund als „Stoff“ Kein Zugriff
        1. a. Auslegung einzelner Textelemente Kein Zugriff
        2. b. Maßstab der Überprüfung der Projektdokumentation nach Art. 651 ZGB Kein Zugriff
        3. c. Bausollerweiterung durch die „Komplettheitsklauseln“? Kein Zugriff
        1. a. Die Macht des Sachverständigen Kein Zugriff
        2. b. Ermittlung der Nachtragshöhe Kein Zugriff
        3. c. Gerichtliche Entscheidung des Streits Kein Zugriff
    1. I. Defizite Kein Zugriff
      1. 1. Lösung de lege lata Kein Zugriff
          1. aa. Arten der Änderungen Kein Zugriff
          2. bb. Das Einigungsmodell und die 30-Tage-Frist Kein Zugriff
            1. (1) Preisbildung bei Erstellung des Nachtragsangebots nach § 650b Abs. 1 S. 2 BGB Kein Zugriff
              1. (a) Tatsächlich erforderliche Kosten plus Zuschläge Kein Zugriff
              2. (b) Preisfortschreibung auf der Basis der Urkalkulation Kein Zugriff
          4. dd. Abschlagszahlungen (80 %-Regelung) Kein Zugriff
          5. ee. Vorläufige Entscheidung im Wege einer einstweiligen Verfügung Kein Zugriff
        2. b. Bewertung Kein Zugriff
          1. aa. Wortlaut des neuen Art. 647 ZGB Kein Zugriff
            1. (1) Hinweis zur Vertragsauslegung Kein Zugriff
            2. (2) Berechnung der Höhe der Mehrvergütung Kein Zugriff
            3. (3) Vereinbarkeit des Reformvorschlags mit dem Vergaberecht? Kein Zugriff
          1. aa. Struktur und Prinzipien Kein Zugriff
            1. (1) Vergütung I Kein Zugriff
            2. (2) Vergütung II Kein Zugriff
            3. (3) Vergütung III Kein Zugriff
          3. cc. Haftungsausschluss und Klageverzicht („no blame, no disputes“) Kein Zugriff
          4. dd. Streitbeilegungsmechanismus Kein Zugriff
        2. b. Bewertung Kein Zugriff
  6. Literaturverzeichnis Kein Zugriff 237 - 254

Literaturverzeichnis (332)

  1. Althaus, Stefan: Gesetzgebungsverfahren zum neuen gesetzlichen Bauvertragsrecht, Anordnungsrechte und Preisanpassung, BauR 2017, S. 412 ff. Google Scholar öffnen
  2. Althaus, Stefan: Gesetzgebungsverfahren zum neuen gesetzlichen Bauvertragsrecht: Angemessene Zuschläge für Allgemeine Geschäftskosten, Wagnis und Gewinn nach § 650 c I 1 BGB, NZBau 2019, S. 15 ff. Google Scholar öffnen
  3. Althaus, Stefan: Gesetzgebungsverfahren zum neuen gesetzlichen Bauvertragsrecht: Funktion und Unmöglichkeit im Bauvertragsrecht, BauR 2014, S. 1369 ff. Google Scholar öffnen
  4. Andrzejczak, Katarzyna/Kalina-Nowaczyk, Monika: Granice dopuszczalnych zmian przedmiotowych w umowach o zamówienia publiczne, PZP Nr. 4/2010, S. 13 ff. Google Scholar öffnen
  5. Andrzejewski, Jan: Odpowiedzialność przedkontraktowa (tzw. culpa in contrahendo) w kodekście zobowiązań. Tradycja i inspiracja, KPP Nr. 4/2014, S. 951 ff. Google Scholar öffnen
  6. Banaszczyk, Zbigniew/Granecki, Paweł: O istocie należytej staranności, Palestra Nr. 7–8/2002, S. 12 ff. Google Scholar öffnen
  7. Baryłka, Adam/Baryłka, Jerzy: Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Przewodnik po prawie z komentarzem, 2. Auflage, Warszawa 2016. Google Scholar öffnen
  8. Baudisch, Birgit: Die gesetzgeberischen Haftungsgründe der Gefährdungshaftung, 1. Auflage, Aachen 1998. Google Scholar öffnen
  9. Bazan, Aneta/Nowicki, Józef Edmund: Prawo zamówień publicznych. Komentarz, 2. Auflage, Warszawa 2015. Google Scholar öffnen
  10. Bayerlein, Walter: Der Sachverständige im Bauprozeß, BauR 1989, S. 397 ff. Google Scholar öffnen
  11. Behnke, Michał/Czajka-Marchlewicz, Bogna/Dorska, Dorota: Umowy w procesie budowlanym, 1. Auflage, Warszawa 2011. Google Scholar öffnen
  12. Bernatowicz, Łukasz/Nosiński, Marcin: Prawo budowlane od dnia 28 czerwca 2015 r. Szczegółowy komentarz do zmian, 1. Auflage, Gdańsk 2015. Google Scholar öffnen
  13. Besiekierska, Agnieszka: Leistungserschwerungen infolge veränderter Umstände. Eine rechtsvergleichende Untersuchung des deutschen, polnischen und englischen Rechts als Grundlage eines Europäischen Vertragsrechts, Frankfurt am Main 2008. Google Scholar öffnen
  14. Bęcławska/Błaszczyk/Kietliński/Małecki/Ratański, Ryzyko w umowach budowlanych: poradnik inwestora i przedsiębiorcy budowlanego Warszawa 1999. Google Scholar öffnen
  15. Bieluk, Jerzy/Zadykowicz-Sokół, Katarzyna: Umowa o roboty budowlane w Kodeksie cywilnym i Prawie zamówień publicznych. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism, 1. Auflage, Warszawa 2018. Google Scholar öffnen
  16. Bielecki, Maciej: Kluczowe decyzje i umowy w inwestycjach budowlanych, 1. Auflage, Warszawa 2007. Google Scholar öffnen
  17. Bieniek, Gerard (Hrsg.): Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania. Tom 2, 10. Auflage, Warszawa 2011 (zit.: Bearbeiter/Bieniek). Google Scholar öffnen
  18. Biliński Tadeusz/Kucharczyk, Emilia: Prawo budowlane z omówieniem i komentarzem, Zielona Góra 2013. Google Scholar öffnen
  19. Bizon-Górecka, Jadwiga / Barczewska, Joanna: Zaangażowanie polskich przedsiębiorstw budowlanych w inwestycje publiczne, CT Nr. 2/2010, S. 3 ff. Google Scholar öffnen
  20. Blaschczok, Andreas: Gefährdungshaftung und Risikozuweisung, 1. Auflage, Köln/Berlin/Bonn/München 1993. Google Scholar öffnen
  21. Bogdanowicz, Piotr: Modyfikacja umowy w prawie zamówień publicznych Unii Europejskiej, 1. Auflage, Warszawa 2019. Google Scholar öffnen
  22. Booley, Conrad (Hrsg.): Handbuch Geotechnik, Grundlagen – Anwendungen – Praxiserfahrungen, 1. Auflage, Wiesbaden 2012 (zit.: Bearbeiter/Booley). Google Scholar öffnen
  23. Bratkowski, Andrzej: Zmierzch Kodeksu, WPB Nr. 4/2016, S. 10. Google Scholar öffnen
  24. Breidenbach, Stephan: Die Voraussetzungen von Informationspflichten beim Vertragsschluss, München 1989. Google Scholar öffnen
  25. Bruner, Philip L./O´Connor, Patrick J. (Jr.): Bruner and O´Connor on Construction Law, Online-Edition Westlaw 2015 (zit.: Bruner/O´Connor). Google Scholar öffnen
  26. Bruner, Philip: The Historical Emergence of Construction Law, 34 Wm. Mitchell L. Rev 2007–2008, S. 1 ff. Google Scholar öffnen
  27. Brzozowski, Adam: Konsumencka umowa o dzieło (w świetle art. 6271 kodeksu cywilnego), 1. Auflage, Warszawa 2013. Google Scholar öffnen
  28. Brzozowski, Adam: Konsumencka umowa o dzieło (w świetle art. 6271 kodeksu cywilnego): Odpowiedzialność przyjmującego zamówienie za wady dzieła, 1. Auflage, Warszawa 1986. Google Scholar öffnen
  29. Buczkowski, Stefan: Umowa o prace projektowe w gospodarce uspołecznionej, SP Nr. 10/1966, S. 125 ff. Google Scholar öffnen
  30. Buczkowski, Stefan: Umowa o prace projektowe w gospodarce uspołecznionej: Problematyka inwestycyjna w projekcie Kodeksu cywilnego PRL in: Wasilkowski, Jan (Hrsg.), Materiały dyskusyjne do projektu kodeksu cywilnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Materiały sesji naukowej 8–10 grudnia 1954 r., Warszawa 1955, S. 312 ff. Google Scholar öffnen
  31. Buczkowski, Stefan/Nowakowski, Zygmunt Konrad: Prawo obrotu uspołecznionego, Warszawa 1971. Google Scholar öffnen
  32. Büchner, Sebastian/Gralla, Mike/Kattenbusch, Markus/Sundermeier, Matthias: Alternativmodelle zur Nachtragspreisermittlung aus der Vertragskalkulation, BauR 2010, S. 688 ff. Google Scholar öffnen
  33. Buliński, Kamil/Filipowicz, Tomasz: Problematyka odstępstwa od pozwolenia na budowę, S. 93 ff. in: Plucińska-Filipowicz, Alicja/Wierzbowski, Marek (Hrsg.): Proces inwestycji budowlanych, 1. Auflage, Warszawa 2015, S. 91 ff. Google Scholar öffnen
  34. Burgi, Martin/Dreher, Meinrad (Hrsg.): Beck´scher Vergaberechtskommentar, Band 1: GWB 4. Teil, 3. Auflage, München 2017 (zit.: Bearbeiter/Burgi/Dreher). Google Scholar öffnen
  35. Cempura, Aleksandra/Kasolik, Anna: Metodyka sporządzania umów gospodarczych, 2. Auflage, Warszawa 2015. Google Scholar öffnen
  36. Ciszewski, Jerzy (Hrsg.): Kodeks cywilny. Komentarz, 2. Auflage, Warszawa 2014 (zit.: Bearbeiter/Ciszewski). Google Scholar öffnen
  37. Coase, Ronald Harry: The Problem of Social Cost, J.L. & Econ. 1960, S. 1 ff. Google Scholar öffnen
  38. Czarnigowska, Agata: Struktura podziału prac w planowaniu kosztów budowy, CT Nr. 2/2010, S. 11 ff. Google Scholar öffnen
  39. Człowiekowska, Joanna: Materialnoprawne i procesowe aspekty udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, MoP 2010, S. 1340 ff. Google Scholar öffnen
  40. Dahmen, Dietmar: Schnittstellen zwischen privatem und öffentlichem Baurecht, 1. Auflage, Köln 2013. Google Scholar öffnen
  41. Damasiewicz, Agnieszka: Umowa o roboty budowlane z wzorami, 1. Auflage, Warszawa 2010. Google Scholar öffnen
  42. Dammert, Berndt/Lenkeit, Olaf/Oberhauser, Iris/Pause, Hans-Egon/Stretz, Anna: Das neue Bauvertragsrecht, 1. Auflage, München 2017 (zit.: Bearbeiter/Dammert/Lenkeit/Oberhauser/Pause/Stretz). Google Scholar öffnen
  43. Dammert, Berndt: Haftungsfragen hinsichtlich öffentlich-rechtlicher (Planungs-)Erfordernisse in: Ganten, Hans (Hrsg.), Architektenrecht aktuell – Verantwortung und Vergütung bei Architektenleistungen. Festschrift zum 70. Geburtstag von Professor Rudolf Jochem, Wiesbaden 2014, S. 159 ff. Google Scholar öffnen
  44. Daszczuk, Paweł: Obowiązek naprawienia szkody w razie nienależytego wykonania umowy o roboty budowlane in: Kidyba, Andrzej/Niewęglowski, Adrian/Chrzanowski, Mateusz (Hrsg.), Profesor Stefan Buczkowski, Libri Iuristarium Lublinensium, Lublin 2012, S. 49 ff. Google Scholar öffnen
  45. Dauner-Lieb, Barbara/Dötsch, Wolfgang: Prozessuale Fragen rund um § 313 BGB, NJW 2003, S. 921 ff. Google Scholar öffnen
  46. Dauner-Lieb, Barbara: Arbeitskreis XI – Mehrparteienverträge für komplexe Bauprojekte, BauR 2018, S. 1574 ff. Google Scholar öffnen
  47. Dąbrowska, Agnieszka Małgorzata: Kilka kwestii dotyczących FIDIC´a, RPr Nr. 4/2015, S. 77 ff. Google Scholar öffnen
  48. Dicks, Heinz-Peter: Ungewöhnliche und unzumutbare Wagnisse, NZBau 2014, S. 731. Google Scholar öffnen
  49. Dieckmann, Andreas: Öffentlich-rechtliche Normen im Vertragsrecht, AcP 213 (2013), S. 1 ff. Google Scholar öffnen
  50. Diehr, Uwe: VOB-Nachtragsmanagement – Auswirkungen der neuen gesetzlichen Leitbilder des GWB und BGB-E für das öffentliche Bauauftragswesen, ZfBR 2017, S. 762 ff. Google Scholar öffnen
  51. Dmowski, Stanisław/Rudnicki, Stanisław: Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga 1, Część ogólna, 1. Auflage, Warszawa 1998. Google Scholar öffnen
  52. Domański, Grzegorz: Z problematyki podstawowych założeń odpowiedzialności odszkodowawczej dłużnika (art. 471 k.c.), RPEiS Nr. 2/1973, S. 129 ff. Google Scholar öffnen
  53. Drapała, Przemysław: Umowa o roboty budowlane – analiza empiryczna orzecznictwa sądów powszechnych na tle wypowiedzi doktryny prawa cywilnego, 1. Auflage, Warszawa 2014. Google Scholar öffnen
  54. Drapała, Przemysław: Umowa o roboty budowlane – analiza empiryczna orzecznictwa sądów powszechnych na tle wypowiedzi doktryny prawa cywilnego: Problem niespójnej i niepełnej regulacji kodeksowej skutków wykonania umownego i ustawowego prawa odstąpienia od umowy (art. 395 § 2 a art. 494 k.c.) w perspektywie nowej kodyfikacji in: Olejniczak, Adam/Haberko, Joanna/Pyrzyńska, Agnieszka/Sokołowska, Dorota (Hrsg.), Współczesne problemy prawa zobowiązań, Warszawa 2015, S. 153 ff. Google Scholar öffnen
  55. Drapała, Przemysław: Umowa o roboty budowlane – analiza empiryczna orzecznictwa sądów powszechnych na tle wypowiedzi doktryny prawa cywilnego: Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia jako podstawa dochodzenia roszczeń pozakontraktowych – glosa – IV CSK 221/06, MoP Nr. 17/2008, S. 942 ff. Google Scholar öffnen
  56. Dresenkamp, Klaus: Die allgemein anerkannten Regeln der Technik am Beispiel des Schallschutzes, BauR 1999, S. 1079 ff. Google Scholar öffnen
  57. Drozdowicz, Michał: Glosa do wyroku SN z 5.6.2014 r., IV CSK 626/13, PZP Nr. 4/2014, S. 118 ff. Google Scholar öffnen
  58. Drzewiecka, Joanna/Pasławski, Jerzy: Analiza zakłóceń procesów budowlanych, BIŚ Nr. 2/2011, S. 475 ff. Google Scholar öffnen
  59. Dubis, Wojciech: Charakter prawny obowiązku inwestora właściwego przygotowania inwestycji w umowie o roboty budowlane in: Acta Universitatis Wratislaviensis Nr. 3161 (2009), S. 67 ff. Google Scholar öffnen
  60. Eidenmüller, Horst: Effizienz als Rechtsprinzip. Möglichkeiten und Grenzen der ökonomischen Analyse des Rechts, 2. Auflage, Tübingen 1998. Google Scholar öffnen
  61. Egan, John: Rethinking Construction - The Report of the Construction Task Force, London 1998. Google Scholar öffnen
  62. Englert, Klaus: Baugrundrisiko: Schimäre oder Realität beim (Tief-)Bauen? NZBau 2016, S. 131 ff. Google Scholar öffnen
  63. Englert, Klaus/Katzenbach, Rolf/Motzke, Gerd: Beck´scher VOB Kommentar, Vergabe- und Vertragsordnung Teil C, 3. Auflage, München 2014 (zit.: Bearbeiter/Englert/Katzenbach/Motzke). Google Scholar öffnen
  64. Eschenbruch, Klaus: Vertragsgestaltung, Leistungsbeschreibung und Auslegung, BauR 2010, S. 283 ff. Google Scholar öffnen
  65. Filipowicz, Tomasz: Prywatnoprawne aspekty projektu budowlanego in: Plucińska-Filipowicz, Alicja/Wierzbowski, Marek (Hrsg.): Proces inwestycji budowlanych, 1. Auflage, Warszawa 2015, S. 68 ff. Google Scholar öffnen
  66. Flyvbjerg, Bent (Hrsg.): Megaproject Planning and Management: Essential Readings Volume I, 1. Auflage, Cheltenham 2014. Google Scholar öffnen
  67. Flyvbjerg, Bent/Holm, Mette K. Skamris/Buhl, Søren L.: Underestimating Costs in Public Works Projects: Error or Lie? JoAPA Nr. 68 (3)/2002, S. 279 ff. Google Scholar öffnen
  68. Flyvbjerg, Bent/Holm: What Causes Cost Overrun in Transport Infrastructure Projects?, TransRev (24) Nr. 1/2004, S. 3 ff. Google Scholar öffnen
  69. Franke, Horst/Kemper, Ralf/Zanner, Christian/Grünhagen,Matthias/Mertens, Susanne: VOB-Kommentar, Bauvergaberecht, Bauvertragsrecht, Bauprozessrecht, 7. Auflage, Köln 2020 (zitiert als: Bearbeiter/Franke/Kemper/Zanner/Grünhagen/Mertens). Google Scholar öffnen
  70. Franz, Birgit/Göpner, Pascal: Die einstweilige Verfügung im Bauvertragsrecht – ein Mittel mit Risiken aber durchaus positiven (Neben-)Wirkungen! BauR 2018, S. 557 ff. Google Scholar öffnen
  71. Frielinghaus, Hanno: Rechtlicher Rahmen der Risikoallokation in Bauverträgen unter besonderer Berücksichtigung quotaler Risikozuweisung, 1. Auflage, Baden-Baden 2014. Google Scholar öffnen
  72. Fuchs, Heiko: Der Dreiklang aus Werkerfolg, Leistungsbeschreibung und Mehrvergütungsanspruch, BauR 2009, S. 404 ff. Google Scholar öffnen
  73. Gaier, Reinhard: Neue Gestaltung des Zivilrechtsstreits für den Bauprozess, BauR 2013, S. 653 ff. Google Scholar öffnen
  74. Gawełko, Katarzyna: Essentialia negotii umowy o roboty budowlane, Glosa Nr. 4/2007, S. 54 ff. Google Scholar öffnen
  75. Gawlik, Zdzisław: Odpowiedzialność absolutna w polskim prawie odszkodowawczym in: Chorzępa, Eulalia (Hrsg.), Prace cywilistyczne, Profesorowi Janowi J. Winiarzowi, Warszawa 1990, S. 43 ff. (zit.: Gawlik in: FS Winiarz). Google Scholar öffnen
  76. Gehle, Björn/Wronna, Alexander: Der Allianzvertrag – Neue Wege kooperativer Vertragsgestaltung, BauR 2001, S. 2 ff. Google Scholar öffnen
  77. Gerlach, Jens/Manzke, Simon: Das Gebot der eindeutigen Leistungsbeschreibung zwischen Vergaberecht und Allgemeiner Rechtsgeschäftslehre, VergabeR 2016, S. 443 ff. Google Scholar öffnen
  78. Glöckner, Jochen: BGB-Novelle zur Reform des Bauvertragsrechts als Grundlage effektiven Verbraucherschutzes – Teil 1, VuR 2016, S. 123 ff. Google Scholar öffnen
  79. Gniewek, Edward/Machnikowski, Piotr (Hrsg.): Kodeks cywilny. Komentarz, 8. Auflage, Warszawa 2017 (zit.: Bearbeiter/Gniewek/Machnikowski). Google Scholar öffnen
  80. Goliński, Wiktor W.: Ogólne podstawy prawne zawierania umów o prace projektowe w budownictwie in: IPB (Hrsg.), Umowy o prace projektowe, Warszawa 2000, S. 9 ff. Google Scholar öffnen
  81. Goliński, Wiktor W./Krupa, Aleksander/Staśkiewicz, Kazimierz: Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, 2. Auflage, Warszawa 2005. Google Scholar öffnen
  82. Gordon, Zdzisław: Umowa budowlana w obrocie uspołecznionym, 1. Auflage, Toruń 1991. Google Scholar öffnen
  83. Gordon, Zdzisław: Umowa budowlana w obrocie uspołecznionym: Przedmiot umowy o roboty budowlane in: Modrzejewska, Małgorzata (Hrsg.), Prawo handlowe XXI wieku: czas stabilizacji, ewolucji czy rewolucji : księga jubileuszowa profesora Józefa Okolskiego, 1. Auflage, Warszawa 2010 (zit.: FS Okolski), S. 214 ff. Google Scholar öffnen
  84. Górecki, Jarosław: Analiza struktury kosztów w budowlanych przedsięwzięciach inwestycyjnych, CT Nr. 2/2010, S. 111 ff. Google Scholar öffnen
  85. Granecki, Paweł: Prawo zamówień publicznych, Komentarz, 5. Auflage, Warszawa 2016. Google Scholar öffnen
  86. Greb, Klaus/Stenzel, Sonja: Die nachträgliche Vertragsanpassung als vergaberechtsrelevanter Vorgang, NZBau 2012, 404 ff. Google Scholar öffnen
  87. Grzybowski, Stefan: System prawa cywilnego. Tom 3 część 2, Prawo zobowiązań – część szczegółowa, Wrocław 1976 (zit.: Bearbeiter/Grzybowski-SPC). Google Scholar öffnen
  88. Gudowski, Jacek (Hrsg.): Kodeks cywilny. Komentarz. Tom IV. Zobowiązania. Część szczegółowa, 2. Auflage, Warszawa 2017 (zit.: Bearbeiter/Gudowski) Google Scholar öffnen
  89. Gudowski, Jacek (Hrsg.): Kodeks cywilny. Komentarz. Tom IV. Zobowiązania. Część szczegółowa, 1. Auflage, Warszawa 2013 (zit.: Bearbeiter/Gudowski-2013) Google Scholar öffnen
  90. GUNB (Hrsg.): Przepisy ustaw i rozporządzeń, stanowiące źródło dla obowiązujących opinii i uzgodnień, pod kątem ich znaczenia dla bezpieczeństwa i racjonalności procesu budowlanego, 1. Auflage, Warszawa 2002. Google Scholar öffnen
  91. GUS (Hrsg.), Construction – Activity Results in 2013, Warszawa 2014. Google Scholar öffnen
  92. Gutowski, Maciej (Hrsg.): Kodeks cywilny. T. 2, Komentarz art. 450–1088, 1. Auflage, Warszawa 2016 (zit.: Bearbeiter/Gutowski). Google Scholar öffnen
  93. Gutowski, Maciej: Odpowiedzialność inwestora w umowach o roboty budowlane (na tle art. 647(1) § 5 k.c.), PiP Nr. 2/2008, S. 75 ff. Google Scholar öffnen
  94. Hagsheno, Shervin: Arbeitskreis XI – Mehrparteienverträge für komplexe Bauprojekte, BauR 2018, S. 1574 ff. Google Scholar öffnen
  95. Hess, Gerhard: Bauvertragsrecht – gesetzlich geregelt oder besser gemacht? BauR 2013, Heft 3, S. I f. Google Scholar öffnen
  96. Hillgruber, Christian: Verfassungsrechtliche Grundlagen und Grenzen der Selbstverantwortung, in: Riesenhuber, Karl (Hrsg.), Das Prinzip der Selbstverantwortung. Grundlagen und Bedeutung im heutigen Privatrecht, 1. Auflage, Tübingen 2011, S. 165 ff. Google Scholar öffnen
  97. Horvath, Günther J.: Juristisches Konfliktmanagement in internationalen Großprojekten – Vertragsrechtliche Problemstellungen und Lösungsstrategien in der Praxis in: Nicklich, Fritz (Hrsg.), Öffentlich-private Großprojekte – Erkenntnisse aus nationaler und internationaler Sicht, München 2005, S. 135 ff. Google Scholar öffnen
  98. Horn, Norbert: Neuverhandlungspflicht, AcP 181 (1981), S. 255 ff. Google Scholar öffnen
  99. Ingenstau, Heinz/Korbion, Hermann: VOB Teile A und B, 21. Auflage, Köln 2019 (zitiert als: Bearbeiter/Ingenstau/Korbion). Google Scholar öffnen
  100. IPB (Hrsg.): Przykłady liczbowe wycen prac projektowych, Warszawa 2000. Google Scholar öffnen
  101. Ivanova, Ewa: Drogi powstają kosztem firm, DGP (20.07.2011), Nr. 139 (3025), S. B8. Google Scholar öffnen
  102. Jakubek, Marek: Odpowiedzialność cywilnoprawna jednostek projektowania za nienależytą jakość projektów inwestycyjnych, 1. Auflage, Poznań 1983. Google Scholar öffnen
  103. Jamka, Maciej: Konferencja „Arbitraż w sprawach budowlanych” w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej 8 października 2008 roku. Zapisy wystąpień, BA Nr. 10/2009, S. 21 ff. Google Scholar öffnen
  104. Jamka, Maciej: Konferencja „Arbitraż w sprawach budowlanych” w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej 8 października 2008 roku. Zapisy wystąpień: Czy prawo zamówień publicznych sprzyja powstawaniu sporów w kontraktach zawieranych na warunkach FIDIC? BK Nr. 19/2010, S. 15 ff. Google Scholar öffnen
  105. Jasiewicz, Waldemar: A...Symetria umowy, 1. Auflage, Białystok 2005. Google Scholar öffnen
  106. Jastrzębski, Jacek: O umownych modyfikacjach podstawy odpowiedzialności o⁠d-s⁠z⁠k⁠o⁠d⁠o⁠w⁠a⁠w⁠c⁠z⁠e⁠j dłużnika, KPP Nr. 3/2007, S. 801 ff. Google Scholar öffnen
  107. Jaśkowski, Piotr/Biruk, Sławomir: Analiza czynników ryzyka czasu realizacji przedsięwzięć budowlanych, CT Nr. 2/2010, S. 157 ff. Google Scholar öffnen
  108. Jensen, Christina: Das Dilemma der Bauverträge: Insbesondere ein Vorschlag zur Entschärfung von Nachtragskonflikten, 1. Auflage, Baden-Baden 2006. Google Scholar öffnen
  109. Jones, Douglas: Keeping the Options Open: Alliancing and Other Forms of Relationship Contracting with Government, Building and Construction Law 2001, S. 153 ff. Google Scholar öffnen
  110. Kaliński, Maciej: Szkoda na mieniu i jej naprawienie, 2. Auflage, Warszawa 2014. Google Scholar öffnen
  111. Kapellmann, Klaus Dieter: Schlüsselfertiges Bauen. Rechtsbeziehungen zwischen Auftraggeber, Generalunternehmer, Nachunternehmer, 3. Auflage, München 2013. Google Scholar öffnen
  112. Kapellmann, Klaus Dieter: Schlüsselfertiges Bauen. Rechtsbeziehungen zwischen Auftraggeber: Die Änderungsvorschläge zum BGB und zur VOB/B, NZBau 2013, S. 537 ff. Google Scholar öffnen
  113. Kapellmann, Klaus Dieter/Messerschmidt, Burkhard: VOB Teile A und B, 7. Auflage, München 2020 (zit.: Bearbeiter/Kapellmann/Messerschmidt). Google Scholar öffnen
  114. Kapellmann, Klaus Dieter/Schiffers, Karl-Heinz/Markus, Jochen/Mechnig, Michael: Ver-gütung, Nachträge und Behinderungsfolgen beim Bauvertrag, Band 1: Einheitspreisver-trag, 6. Auflage, Köln 2011 (zit.: Kapellmann/Schiffers/Markus/Mechnig, Bd. 1 (2011)). Google Scholar öffnen
  115. Kapellmann, Klaus Dieter/Schiffers, Karl-Heinz/Markus, Jochen/Mechnig, Michael: Ver-gütung, Nachträge und Behinderungsfolgen beim Bauvertrag, Band 2: Pauschalvertrag, 5. Auflage, Köln 2011 (zit.: Kapellmann/Schiffers/Markus/Mechnig, Bd. 2 (2011)). Google Scholar öffnen
  116. Karasek-Wojciechowicz, Iwona: Czy wzorce FIDIC mogą stanowić wzór dla polskiego ustawodawcy w zakresie regulacji świadczenia usług? TPP Nr. 3/2014, S. 33 ff. Google Scholar öffnen
  117. Karkoszka, Piotr: Wynagrodzenie ryczałtowe w umowach o roboty budowlane, ABC nr 135195 (LEX/el.). Google Scholar öffnen
  118. Karkoszka, Piotr: Wynagrodzenie ryczałtowe w umowach o roboty budowlane: Opis sposobu obliczania ceny oferty, ABC Nr. 146240 (LEX/el.). Google Scholar öffnen
  119. Karkoszka, Piotr: Wynagrodzenie ryczałtowe w umowach o roboty budowlane: Możliwość podważenia istotnych postanowień w umowach o roboty budowlane za pomocą środków ochrony prawnej, ABC Nr. 115487 (LEX/el.). Google Scholar öffnen
  120. Karnicka-Kawczyńska, Agata/Kawczyński, Jarosław: Umowa o roboty budowlane, PS Nr. 07–08/1999, S. 56 ff. Google Scholar öffnen
  121. Katner, Wojciech Jan: Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną naruszeniem zobowiązania de lege lata i według propozycji zgłoszonych do nowego kodeksu cywilnego in: Olejniczak, Adam/Haberko, Joanna/Pyrzyńska, Agnieszka/Sokołowska, Dorota (Hrsg.), Współczesne problemy prawa zobowiązań, Warszawa 2015, S. 286 ff. Google Scholar öffnen
  122. Kawałko, Agnieszka/Witczak, Hanna: Zobowiązania, 1. Auflage, Warszawa 2010. Google Scholar öffnen
  123. Keders, Johannes: Arbeitskreis III/VII – Bauprozessrecht – außergerichtliche Streitbeilegung, BauR 2014, S. 1585 ff. Google Scholar öffnen
  124. Kidyba, Andrzej (Hrsg.): Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania – część szczególna, 2. Auflage, Warszawa 2014 (zit.: Bearbeiter/Kidyba). Google Scholar öffnen
  125. Kimpel, Ralph: Der Entwurf des gesetzlichen Bauvertragsrechts aus Sicht des gewerblichen Unternehmers, NZBau 2016, S. 734 ff. Google Scholar öffnen
  126. Kirchner, Christian: Zur Ökonomik des Vergaberechts. § 97 GWB im Lichte der ökonomischen Theorie, VergabeR 2010, S. 725 ff. Google Scholar öffnen
  127. Klee, Lukas/Marzec, Aleksandra/Skorupski, Michał: The use and misuse of FIDIC forms in Poland, ICLR 2014, 31(3), S. 281 ff. Google Scholar öffnen
  128. Klein, Alfred: Przesłanki odpowiedzialności kontraktowej a deliktowej, SIS Nr. 5/1979, S. 76 ff. Google Scholar öffnen
  129. Klein, Alfred: Przesłanki odpowiedzialności kontraktowej a deliktowej: Elementy zobowiązaniowego stosunku prawnego in: Machnikowski, Piotr (Hrsg.), 3. Auflage, Wrocław 2005. Google Scholar öffnen
  130. Kniffka, Rolf: Plenarvortrag Reformbedarf im Bauvertragsrecht, BauR 2010, S. 1306 ff. Google Scholar öffnen
  131. Kniffka, Rolf: Plenarvortrag Reformbedarf im Bauvertragsrecht (Hrsg.): ibr-online-Kommentar Bauvertragsrecht, 20. Edition 2018 (zit.: Bearbeiter/Kniffka). Google Scholar öffnen
  132. Kniffka, Rolf/Koeble, Wolfgang (Hrsg.): Kompendium des Baurechts, 4. Auflage, München 2014 (zit.: Bearbeiter/Kniffka/Koeble). Google Scholar öffnen
  133. Kordasiewicz, Bogudar: Roszczenia odszkodowawcze w sprawach budowlanych w praktyce arbitrażowej, BA Nr. 15/2010, S. 65 ff. Google Scholar öffnen
  134. Kordasiewicz, Bogudar/Wierzbowski, Marek: Polish Civil and Commercial Law in: Frankowski, Stanislaw/Stephan, Paul (Hrsg.), Legal Reform in Post-Communist Europe, 1. Auflage, Dordrecht/Boston/London 1995, S. 163 ff. Google Scholar öffnen
  135. Kornet, Michael: Die Behandlung von AGK in gestörten Bauabläufen, BauR 2016, S. 1386 ff. Google Scholar öffnen
  136. Korzeniewski, Władysław: Jakim wymaganiom powinien odpowiadać projekt i wykonanie obiektu budowlanego, IB Nr. 1/2006, S. 14 ff. Google Scholar öffnen
  137. Korzeniewski, Władysław: Jakim wymaganiom powinien odpowiadać projekt i wykonanie obiektu budowlanego: Podstawy prawne i organizacja procesu inwestycyjno-budowlanego, 1. Auflage, Warszawa 2000. Google Scholar öffnen
  138. Kotarbiński, Tadeusz: The General Concept of Plan, Dialectics and Humanism, Nr. 10/1983, S. 15 ff. Google Scholar öffnen
  139. Krajewski, Marcin: Niezachowanie należytej staranności – problem bezprawności czy winy, PiP Nr. 10/1997, 32 ff. Google Scholar öffnen
  140. Krohn, Wolfram: Vertragsänderungen und Vergaberecht – Wann besteht eine Pflicht zur Neuausschreibung?, NZBau 2008, S. 619 ff. Google Scholar öffnen
  141. Krupa, Aleksander: Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych wdrażającej do polskiego porządku prawnego dyspozycje dwóch dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/24/WE oraz 2014/25/WE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych (do wersji z dnia 19.01.2016 r.), WPB Nr. 2/2016, S. 5 ff. Google Scholar öffnen
  142. Krupa, Aleksander: Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych wdrażającej do polskiego porządku prawnego dyspozycje dwóch dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/24/WE oraz 2014/25/WE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych (do wersji z dnia 19.01.2016 r.): Zamawianie dokumentacji projektowej, S. 37 ff. in: IPB (Hrsg.), Umowy o prace projektowe, 2. Auflage, Warszawa 2000. Google Scholar öffnen
  143. Krupa, Aleksander: Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych wdrażającej do polskiego porządku prawnego dyspozycje dwóch dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/24/WE oraz 2014/25/WE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych (do wersji z dnia 19.01.2016 r.): Poradnik projektanta-inwestora budowlanego: stadia i zakres dokumentacji projektowej. Materiały informacyjno-pomocnicze uwzględniające nowe ustawy Prawo budowlane, o zagospodarowaniu przestrzennym, o zamówieniach publicznych, 1. Auflage, Warszawa 1995. Google Scholar öffnen
  144. Krupa, Aleksander: Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych wdrażającej do polskiego porządku prawnego dyspozycje dwóch dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/24/WE oraz 2014/25/WE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych (do wersji z dnia 19.01.2016 r.): O podręczniku dla inwestorów przedsięwzięć infrastrukturalnych, WPB 4/2014, S. 5 ff. Google Scholar öffnen
  145. Krupa, Aleksander/Staśkiewicz, Kazimierz/Kotowski, Jerzy: Propozycje IPB likwidujące bariery w projektowaniu inwestycji budowlanych, WPB Nr. 6–7/2016, S. 14 ff. Google Scholar öffnen
  146. Krupa, Aleksander/Staśkiewicz, Kazimierz: Wybrane efekty działalności Izby wspomagające inwestycje w budownictwie, WPB Nr. 3/2015, S. 7 ff. Google Scholar öffnen
  147. Kruszka, Leopold/Więcław-Bator, Lidia: Umowy o roboty budowlane w zamówieniach publicznych. Wykaz najczęściej spotykanych nieprawidłowości i uchybień. Zalecenia dla zamawiających i wykonawców. Wzory pism, 1. Auflage, Warszawa 2018. Google Scholar öffnen
  148. Krzymuski, Marcin: Umweltprivatrecht in Deutschland und Polen unter europarechtlichem Einfluss, 1. Auflage, Tübingen 2011. Google Scholar öffnen
  149. Księżak, Paweł: Bezpodstawne wzbogacenie. Art. 405–414 KC. Komentarz, 1. Auflage, Warszawa 2007. Google Scholar öffnen
  150. Księżak Paweł/Pyziak-Szafnicka Małgorzata (Hrsg.): Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna, 2. Auflage, Warszawa 2014 (zit.: Bearbeiter/Księżak/Pyziak-Szafnicka). Google Scholar öffnen
  151. Kuffer, Johann/Wirth, Axel: Handbuch des Fachanwalts Bau- und Architektenrecht, 4. Auflage, Köln 2013 (zit.: Bearbeiter/Kuffer/Wirth). Google Scholar öffnen
  152. Kulesza, Edward: Przedsiębiorstwo budowlano-montażowe nie odpowiada za projekt, PiP Nr. 12/1961, S. 1016 f. Google Scholar öffnen
  153. Kulesza, Edward: Przedsiębiorstwo budowlano-montażowe nie odpowiada za projekt: Odpowiedzialność za naruszenie zobowiązań wynikających z umowy o roboty budowlane, SP Nr. 10/1966, S. 52 f. Google Scholar öffnen
  154. Kulesza, Edward/Radziszewski, Edward: Główne kierunki zmian i usprawnień procedu realizacji inwestycji (materiały uzupełniające), 1. Auflage, Warszawa 1974. Google Scholar öffnen
  155. Kuliński, Michał (Hrsg.): Bezpieczeństwo umów w procesie budowlanym, 2. Auflage, Warszawa 2016 (zit.: Bearbeiter/Kuliński). Google Scholar öffnen
  156. Kuliński, Bogdan: Przykładowa wycena pracy projektowej in: IPB (Hrsg.), Umowy o prace projektowe, 2. Auflage, Warszawa 2000, S. 207 ff. Google Scholar öffnen
  157. Kusina, Anna: Kosztorysowanie robót budowlanych - Poradnik dla ucznia, Radom 2005. Google Scholar öffnen
  158. Labrenz, Christoph: Zur Verbindlichkeit von Bauverträgen mit Funktionaler Leistungsbeschreibung insbesondere im Hinblick auf Bestimmtheit und Vorhersehbarkeit der unternehmerischen Verpflichtung, 1. Auflage, Baden-Baden 2007. Google Scholar öffnen
  159. Lamch-Rejowska, Marta/Laszczyński Łukasz: Prawo zamówień publicznych. Praktyczny poradnik dla zamawiających i wykonawców, 1. Auflage, Warszawa 2012. Google Scholar öffnen
  160. Langen, Werner/Berger, Andreas/Dauner-Lieb, Barbara: Kommentar zum neuen Bauvertragsrecht, 1. Auflage, Köln 2018 (zit.: Bearbeiter/Langen/Berger/Dauner-Lieb). Google Scholar öffnen
  161. Latham, Michael: Constructing the team: Joint Review of Procurement and Contractual Arrangements in der United Kingdom Construction Industry, 1. Auflage, London 1994. Google Scholar öffnen
  162. Lapierre, Łucja: Umowy w procesie budowlanym, 1. Auflage, Warszawa 1997. Google Scholar öffnen
  163. Lembcke, Moritz: Die Influenz von Justizgewährungsanspruch, Rechtsprechungsmonopol des Staates und rechtlichem Gehör auf außergerichtliche Streitbeilegungsverfahren, NVwZ 2008, S. 42 ff. Google Scholar öffnen
  164. Lemkowski, Marcin: Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. Komentarz do art. 487–497 Kodeksu cywilnego, 1. Auflage, Warszawa 2012. Google Scholar öffnen
  165. Leśniak, Agnieszka: Przyczyny opóźnień budowy w opiniach wykonawców, CT Nr. 2/2012, S. 57 ff. Google Scholar öffnen
  166. Leśniak, Agnieszka/Plebankiewicz, Edyta: Błędy w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, CT Nr. 2 /2010, S. 249 ff. Google Scholar öffnen
  167. Leśniak, Agnieszka/Plebankiewicz, Edyta/Zima, Krzysztof: Wpływ założeń kalkulacyjnych na wynik oszacowania kosztów robót budowlanych, CT Nr. 20/2012, S. 75 ff. Google Scholar öffnen
  168. Leupertz, Stefan: Bauen als gesellschaftspolitische Herausforderung, BauR 2014, S. 1535 ff. Google Scholar öffnen
  169. Leupertz, Stefan: Bauen als gesellschaftspolitische Herausforderung: Partnering – Kooperation als Maßstab für die Gestaltung von Bauverträgen, BauR 2016, S. 1546 ff. Google Scholar öffnen
  170. Leupertz, Stefan: Bauen als gesellschaftspolitische Herausforderung: Der verpreiste Leistungsumfang und der geschuldete Erfolg, BauR 2010, S. 273 ff. Google Scholar öffnen
  171. Liebscher, Marc/Zoll, Fryderyk: Einführung in das polnische Recht, 1. Auflage, München 2005 (zit.: Bearbeiter/Liebscher/Zoll). Google Scholar öffnen
  172. Longchamps de Berier, Roman: Zobowiązania, 2. Auflage, Lwów 1939. Google Scholar öffnen
  173. Ludwiczak, Witalis: Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia. Wybrane zagadnienia, 1. Auflage, Warszawa 1960. Google Scholar öffnen
  174. Luhmann, Niklas: Rechtssoziologie, 2. Auflage, Opladen 1983. Google Scholar öffnen
  175. Luz, Uwe: „Guter Preis bleibt guter Preis, schlechter Preis bleibt schlechter Preis“ – gilt dieser Grundsatz immer? – Antithese, BauR 2008, S. 196 ff. Google Scholar öffnen
  176. Łętowska, Ewa: Bezpodstawne wzbogacenie, 1. Auflage, Warszawa 2000. Google Scholar öffnen
  177. Łętowska, Ewa: Bezpodstawne wzbogacenie: Prawo umów konsumenckich, 2. Auflage, Warszawa 2002. Google Scholar öffnen
  178. Łętowska, Ewa: Bezpodstawne wzbogacenie (Hrsg.): Prawo zobowiązań – część ogólna. System Prawa Prywatnego. Tom 5, 2. Auflage, Warszawa 2013 (zit.: Bearbeiter/Łętowska-SPP 5). Google Scholar öffnen
  179. Łętowska, Ewa: Bezpodstawne wzbogacenie: Normy techniczne i dyspozycje umowne jako czynniki określające jakość przedmiotu świadczenia, S.C. 1978, Bd. XXIX, S. 93 f. Google Scholar öffnen
  180. Łolik, Marcin: Współczesne prawo kontraktów : wybrane zagadnienia. 1. Auflage, Warszawa 2014. Google Scholar öffnen
  181. Machnikowski, Piotr: Swoboda umów według art. 3531 KC. Konstrukcja prawna, 1. Auflage, Warszawa 2005. Google Scholar öffnen
  182. Machowska, Aleksandra: Ewolucja koncepcji odpowiedzialności kontraktowej jako „wtórnego” zobowiązania umownego. Zobowiązania rezultatu i starannego działania, S. 351 ff. in: Sawczuk, Mieczysław (Hrsg.), Czterdzieści lat kodeksu cywilnego: materiały z Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów w Rzeszowie, (8–10 października 2004 r.), Warszawa 2006. Google Scholar öffnen
  183. Majszyk, Konrad: Plaga bankructw opóźni oddanie kolejnych dróg, DGP (18.6.2012), Nr. 116 (3254), S. A11. Google Scholar öffnen
  184. Majszyk, Konrad: Plaga bankructw opóźni oddanie kolejnych dróg: Bilfinger: Lepiej budować drogi w Nigerii niż dla GDDKiA, DGP (27.5.2013), Nr. 101 (3491), S. A8. Google Scholar öffnen
  185. Majszyk, Konrad: Plaga bankructw opóźni oddanie kolejnych dróg: Ich bankructwo, nasz zysk, DGP (13–15.09.2013), Nr. 178 (3568), S. A10-A11. Google Scholar öffnen
  186. Majszyk, Konrad: Plaga bankructw opóźni oddanie kolejnych dróg: Kończyliśmy drogi, zaciskając zęby, DGP (04.02.2014), Nr. 23 (3221), S. A11. Google Scholar öffnen
  187. Majszyk, Konrad: Plaga bankructw opóźni oddanie kolejnych dróg: Spółki budowlane apelują: zatrzymać nową falę upadłości, DGP (12.5.2014), Nr. 90 (3731), S. A10. Google Scholar öffnen
  188. Majszyk, Konrad: Plaga bankructw opóźni oddanie kolejnych dróg: Jak budować, żeby nie zbankrutować, DGP (20.06.2014), Nr. 118 (3759), S. A8-A9. Google Scholar öffnen
  189. Małecki, Cezary Andrzej (Hrsg.): Ryzyko w umowach budowlanych: poradnik inwestora i przedsiębiorcy budowlanego, 1. Auflage, Warszawa 1999 (zit.: Bearbeiter/Małecki). Google Scholar öffnen
  190. Manowska, Małgorzata: Umowa o dzieło, PS Nr. 02/1998, S. 9 ff. Google Scholar öffnen
  191. Marcisz, Ewa: Moment zawarcia umowy o dzieło, Glosa Nr. 4/2011, S. 66 ff. Google Scholar öffnen
  192. Matz, Christoph: Die Konkretisierung des Werks durch den Besteller, 1. Auflage, Tübingen 2011. Google Scholar öffnen
  193. Medicus, Dieter/Lorenz, Stephan: Schuldrecht I, Allgemeiner Teil, 21. Auflage, München 2015. Google Scholar öffnen
  194. Messerschmidt, Burkhard/Voit, Wolfgang: Privates Baurecht. Kommentar zu §§ 631 ff. BGB samt systematischen Darstellungen sowie Kurzkommentierungen zu VOB/B, HOAI und BauFordSiG, 3. Auflage, München 2018 (zit.: Bearbeiter/Messerschmidt/Voit). Google Scholar öffnen
  195. Michalik, Krzysztof: Sztuka budowlana. Zasady wiedzy technicznej w budownictwie, Chrzanów 2015. Google Scholar öffnen
  196. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Hrsg.): Podręcznik dla inwestorów przedsięwzięć infrastrukturalnych, 1. Auflage, Warszawa 2014. Google Scholar öffnen
  197. Ministerstwo Sprawiedliwości (Hrsg.): Podstawowa informacja o działalności sądów powszechnych – I. półrocze 2017 na tle poprzednich okresów statystycznych, Warszawa 2017. Google Scholar öffnen
  198. Mirska, Agnieszka: Kształtowanie wynagrodzenia w umowach o roboty budowlane w zamówieniach publicznych, PZP Nr. 10/2009, S. 32 ff. Google Scholar öffnen
  199. Misiąg, Wojciech (Hrsg.): Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz Komentarz, 3. Auflage, Warszawa 2019 (zit.: Bearbeiter/Misiąg). Google Scholar öffnen
  200. Namitkiewicz, Jan: Kodeks zobowiązań. Komentarz dla praktyki. Tom 2. Część szczegółowa art. 294–645 : przepisy wprowadzające kod. zob. oraz Projekt kodeksu cywilnego, 1. Auflage, Łódź 1949. Google Scholar öffnen
  201. Naworski, Jerzy P.: Wpływ istnienia wad na obowiązek odbioru robót budowlanych przez inwestora, PPH 8/1998, S. 11 ff. Google Scholar öffnen
  202. Naworski, Jerzy P.: Wpływ istnienia wad na obowiązek odbioru robót budowlanych przez inwestora: Zwykła umowa o dzieło a umowa o roboty budowlane. Glosa do wyroku SN z dnia 13 lipca 2005 r., I CK 77/05, Glosa Nr. 2/2008, S. 33 ff. Google Scholar öffnen
  203. Nestler, Werner/Graf, Andreas, Der Einfluss des öffentlichen Rechts auf das Bauvertragsrecht in: Festschrift für Wolfgang Koeble zum 65. Geburtstag, München (2010), S. 49 ff. Google Scholar öffnen
  204. Niewiadomski, Zygmunt (Hrsg.): Prawo budowlane. Komentarz, 8. Auflage, Warszawa 2018 (zit.: Bearbeiter/Niewiadomski). Google Scholar öffnen
  205. Nowakowski, Zygmunt Konrad: Zobowiązanie rezultatu i starannego działania, RPEiS Nr. 2/1959, S. 97 ff. Google Scholar öffnen
  206. Nowakowski, Zygmunt Konrad: Zobowiązanie rezultatu i starannego działania: Wina i ryzyko jako podstawy odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej in: Studia z prawa zobowiązań, Warszawa-Poznań 1979, S. 113 ff. Google Scholar öffnen
  207. Nowicki, Józef Edmund: Prawo zamówień publicznych. Komentarz aktualizowany, Warszawa 2018 (LEX/el.). Google Scholar öffnen
  208. Oberhauser, Iris: Störungen des Leistungsgefüges – durch Einwirkung der Vertragsparteien und durch sonstiges Baugeschehen, BauR 2010, S. 308 ff. Google Scholar öffnen
  209. Oberhauser, Iris: Störungen des Leistungsgefüges – durch Einwirkung der Vertragsparteien und durch sonstiges Baugeschehen: Preisfortschreibung als „Vergütungsmodell“ für geänderte und zusätzliche Leistungen – sieht das die VOB/B wirklich vor? BauR 2011, S. 1547 ff.; Google Scholar öffnen
  210. Oetker, Hartmut: Das Dauerschuldverhältnis und seine Beendigung: Bestandsaufnahme und kritische Würdigung einer tradierten Figur der Schuldrechtsdogmatik, Tübingen 1994. Google Scholar öffnen
  211. Oehler, Karl-Heinz: „Bericht zur Arbeitsgruppe Bauvertragsrecht im BMJ“ vor dem 4. Deutschen Baugerichtstag, BauR 2012, S. 1448 ff. Google Scholar öffnen
  212. Ohanowicz, Alfred/Górski, Józef: Zobowiązania – część szczegółowa, 1. Auflage, Poznań 1959. Google Scholar öffnen
  213. Ohanowicz, Alfred: Niesłuszne wzbogacenie, 1. Auflage, Warszawa 1956. Google Scholar öffnen
  214. Ohanowicz, Alfred: Niesłuszne wzbogacenie: Bezpodstawne wzbogacenie in: Gulczyński, Andrzej (Hrsg.), Alferd Ohanowicz: wybór prac, 1. Auflage, Warszawa 2007, S. 1014 ff. Google Scholar öffnen
  215. Okolski, Dariusz: Poland after the Euro: recent developments in the construction industry, EPPPLR 2012, 7(3), S. 210–211. Google Scholar öffnen
  216. Okolski, Józef: Stosunki umowne w procesie inwestycyjnym (umowa o roboty budowlane), 1. Auflage, Warszawa 1976. Google Scholar öffnen
  217. Okolski, Dariusz/Hasiewicz, Jonatan: Kolizja przepisów regulujących proces inwestycyjny, Nieruchomości Nr. 10/2011, S. 13 ff. Google Scholar öffnen
  218. Olechowski, Marcin: Odesłania ustawowe do zwyczaju (uwagi porządkujące), PiP Nr. 7/2002, S. 18 ff. Google Scholar öffnen
  219. Olejniczak, Adam (Hrsg.): System Prawa Prywatnego. Prawo zobowiązań – część ogólna. Tom 6. Suplement, 1. Auflage, Warszawa 2010 (zit.: Bearbeiter/Olejniczak-SPP). Google Scholar öffnen
  220. Olejniczak, Adam (Hrsg.): System Prawa Prywatnego. Prawo zobowiązań – część ogólna. Tom 6. Suplement (Hrsg.): System Prawa Prywatnego. Prawo zobowiązań – część ogólna. Tom 6, 3. Auflage, Warszawa 2018 (zit. Bearbeiter/Olejniczak-SPP6). Google Scholar öffnen
  221. Opalska, Dominika: Lojalność i staranność jako kryteria określające sposób wykonywania zobowiązań, MoP Nr. 5/2013, S. 230 ff. Google Scholar öffnen
  222. Oppler, Peter Michael: Die einstweilige Verfügung im neuen Bauvertragsrecht, NZBau 2018, S. 67 ff. Google Scholar öffnen
  223. Orlowski, Matthias: Das neue Anordnungsrecht des Bestellers, BauR 2017, S. 1427 ff. Google Scholar öffnen
  224. Osajda, Konrad: Kodeks cywilny. Komentarz, 21. Online-Edition (Legalis), Warszawa 2019 (zit.: Bearbeiter/Osajda). Google Scholar öffnen
  225. Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z o.o. (Hrsg.): Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (Standardowe), Kod CPV 45000000, Wymagania ogólne, 2. Auflage, Warszawa 2005. Google Scholar öffnen
  226. Pajor, Tomasz: Odpowiedzialność dłużnika za niewykonanie zobowiązania, 1. Auflage, Warszawa 1982. Google Scholar öffnen
  227. Peters, Frank: Nachtragsforderungen am Bau, NJW 2008, S. 2949 ff. Google Scholar öffnen
  228. Pęczyk-Tofel, Anna/Tofel, Marcin Stanisław: Orzeczenie, z którym nie można się zgodzić, RP (12.11.2009), Nr. 265 (8471), S. C-001. Google Scholar öffnen
  229. Pęczyk-Tofel, Anna/Tofel: Aktualności i orzecznictwo, PS Nr. 7–8/2010, S. 3 ff. Google Scholar öffnen
  230. Piasecki, Marcin: Autostradowy kolaps, DGP (28.06.2011), S. A2. Google Scholar öffnen
  231. Piechociński, Janusz/Jędrzejczak, Tomasz/Orzechowski, Robert: Raport o sytuacji w drogownictwie, Warszawa 2012. Google Scholar öffnen
  232. Pietrzykowski, Krzysztof (Hrsg.): Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz do art. 450–1088. Przepisy wprowadzające, 9. Auflage, Warszawa 2018 (zit.: Bearbeiter/Pietrzykowski). Google Scholar öffnen
  233. Plagemann, Hermann/Tietzsch, Rainer: „Stand der Wissenschaft“ und „Stand der Technik“ als unbestimmte Rechtsbegriffe, 1. Auflage, Tübingen 1980. Google Scholar öffnen
  234. Popescu, Paul: Mehrvergütungsansprüche beim BGB-Werkvertrag trotz geschuldetem Werkerfolg? BauR 2013, S. 838 ff. Google Scholar öffnen
  235. Popiołek, Wojciech (Hrsg.): Międzynarodowe prawo handlowe, System Prawa Handlowego. Tom 9, 1. Auflage, Warszawa 2013 (zit.: Bearbeiter/Popiołek-SPH 9). Google Scholar öffnen
  236. Preussner, Mathias/Kandel, Roland/Jansen, Günther: Beck´scher Online-Kommentar VOB/B, 34. Edition (zit.: Bearbeiter/Preussner/Kandel/Jansen). Google Scholar öffnen
  237. Putzier, Eckart: Anpassung des Pauschalpreises bei Leistungsänderung, BauR 2002, S. 546 ff. Google Scholar öffnen
  238. Putzier, Eckart: Anpassung des Pauschalpreises bei Leistungsänderung: Sofortige Änderungsanordnung unter dem Bauvertragsrecht 2018, NZBau 2018, S. 131 ff. Google Scholar öffnen
  239. PwC (Hrsg.): Budowa dróg w Polsce. Fakty i mity, doświadczenia i perspektywy. Warszawa 2013. Google Scholar öffnen
  240. Radwański, Zbiegniew: Prawo cywilne – część ogólna, 8. Auflage, Warszawa 2005. Google Scholar öffnen
  241. Radwański, Zbiegniew: Prawo cywilne – część ogólna: Prawo cywilne – część ogólna. Tom 2. System prawa prywatnego. 2. Auflage, Warszawa 2002 (zit.: Bearbeiter/Radwański-SPP 2 (2002)). Google Scholar öffnen
  242. Radwański, Zbigniew/Olejniczak, Adam: Zobowiązania – część ogólna, 9. Auflage, Warszawa 2010. Google Scholar öffnen
  243. Radwański, Zbigniew/Olejniczak: Prawo cywilne – część ogólna. Tom 2. System prawa prywatnego. 3. Auflage, Warszawa 2019 (zit.: Bearbeiter/Radwański/Olejniczak-SPP 2). Google Scholar öffnen
  244. Quack, Friedrich: Das ungewöhnliche Wagnis im Bauvertrag. Ist § 9 VOB/A eine Norm des Bauvertragsrechts oder nur eine des Vergaberechts? BauR 2003, S. 26 ff. Google Scholar öffnen
  245. ders: Interimsvereinbarung zu streitigen Nachträgen, ZfBR 2004, S. 211 ff. Google Scholar öffnen
  246. Raff, Thomas: Vertragstypenbildung im polnischen Recht unter besonderer Berücksichtigung der Generalklausel von Art. 750 KC, in: Santos, Francisco Javier Andrés/Baldus, Christian/Dedek, Helge (Hrsg.), Vertragstypen in Europa, 1. Auflage, München 2011, S. 233 ff. Google Scholar öffnen
  247. Rajski, Jerzy (Hrsg.): System Prawa Prywatnego. Tom 7. Prawo zobowiązań – część szczegółowa, 4. Auflage, Warszawa 2018 (zit.: Bearbeiter/Rajski-SPP). Google Scholar öffnen
  248. Rajski, Jerzy (Hrsg.): System Prawa Prywatnego. Tom 7. Prawo zobowiązań – część szczegółowa: Odpowiedzialność międzynarodowa za szkody wyrządzone przez obiekty kosmiczne, 1. Auflage, Warszawa 1974. Google Scholar öffnen
  249. Rataj, Przemysław: Schadensersatzansprüche des Bauherrn wegen Baumängeln: Eine rechtsvergleichende Betrachtung des deutschen und polnischen Rechts, 1. Auflage, Hamburg 2009. Google Scholar öffnen
  250. Resich, Zbigniew (Hrsg.): Kodeks cywilny. Komentarz. Tom 2, Księga trzecia – zobowiązania, Warszawa 1972 (zit.: Bearbeiter/Resich). Google Scholar öffnen
  251. Retzlaff, Björn: III. Kapitel 2 Bauvertrag – Das neue Recht nach dem Gesetz zur Reform des Bauvertragsrechts, zur Änderung der kaufrechtlichen Mängelhaftung und zur Stärkung des zivilprozessualen Rechtsschutzes (BauVG), BauR 2018, S. 1781 ff. Google Scholar öffnen
  252. Robaczyński, Wojciech: Sądowa zmiana umowy, 1. Auflage, Warszawa 1998. Google Scholar öffnen
  253. Rodemann, Tobias: Leistungsverfügung statt Bauverfügung – ein Irrweg? NZBau 2018, S. 257 ff. Google Scholar öffnen
  254. Rytwińska-Rasz, Magdalena: Czy inwestor może żądać od wykonawcy dokonania odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego, na podstawie którego wydano pozwolenie na budowę? WPB Nr. 1/2016, S. 23 ff. Google Scholar öffnen
  255. Sacher, Dagmar/Jansen, Günther: Die einstweilige Verfügung in Bausachen gem. § 650 d BGB, NZBau 2019, S. 20 ff. Google Scholar öffnen
  256. Safjan, Marek (Hrsg.): System Prawa Prywatnego. Tom 1. Prawo cywilne – część ogólna, 2. Auflage, Warszawa 2012 (zit.: Bearbeiter/Safjan-SPP). Google Scholar öffnen
  257. Schäfer, Hans-Bernd/Ott, Claus: Lehrbuch der ökonomischen Analyse des Zivilrechts, 5. Auflage, Berlin 2013. Google Scholar öffnen
  258. Schmid, Kerstin: Die Natur des Bauvertrags. Der Prüfungsmaßstab bauvertraglicher Regelungsmechanismen, analysiert anhand nationaler und internationaler Regelwerke, Köln 2010. Google Scholar öffnen
  259. Schmidt, Volker: Vergaberechtliche Fallstricke bei Nachträgen, NJW-Spezial 2017, S. 108 f. Google Scholar öffnen
  260. Schmolke, Daniel: Innovation durch Partnering im deutschen Schlüsselfertigbau – Modularisiertes Konzept für partnerschaftliche Kooperationen zwischen Haupt- und Nachunternehmer in der deutschen Bauwirtschaft, 1. Auflage, Wuppertal 2008. Google Scholar öffnen
  261. Schottke, Ralf: Die Fortschreibung von Wettbewerbspreisen als einzige praktikable Lösung für den Nachweis der Anspruchshöhe bei Nachtragsleistungen, BauR 2011, S. 1881 ff. Google Scholar öffnen
  262. Schrader, Carsten/Borm, Thomas: Grauzone Prüfingenieur – Mehrvergütung bei Anordnungen Dritter im VOB/B-Vertrag? BauR 2006, S. 1388 ff. Google Scholar öffnen
  263. Schramke, H. Jürgen/Keilmann, Annette: Das Anordnungsrecht des Bestellers und der Streit um die Vergütung. Eine kritische Auseinandersetzung mit §§ 650 b, 650 c BGB-E, NZBau 2016, S. 333 ff. Google Scholar öffnen
  264. Schröder, Rainer: Die Dogmatik der Bedenkenanmeldung und deren Folgen, BauR 2015, S. 319 ff. Google Scholar öffnen
  265. Schröder, Rainer: Die Dogmatik der Bedenkenanmeldung und deren Folgen: Technik versus Recht – Der Kampf um die Deutungshoheit im Bauvertrag in: Kapellmann, Klaus/Franke, Horst/Grauvogl, Josef (Hrsg.), Festschrift für Klaus Englert zum 65. Geburtstag, München 2014, S. 415 ff. Google Scholar öffnen
  266. Schröder, Rainer: Die Dogmatik der Bedenkenanmeldung und deren Folgen: Warum die alternativen Vertragsmodelle und Verfahren in Baukonflikten so wenig erfolgreich sind in: Kaal/Wulf A./Schmidt, Matthias/Schwartze, Andreas (Hrsg.), Festschrift zu Ehren von Christian Kirchner : Recht im ökonomischen Kontext, Tübingen 2014, S. 277 ff. Google Scholar öffnen
  267. Schweitzer, Tomasz (Hrsg.): Normalizacja, 3. Auflage, Warszawa 2013. Google Scholar öffnen
  268. Seibel, Mark: Baumängel und anerkannte Regeln der Technik, Handbuch für Baujuristen, 1. Auflage, München 2009. Google Scholar öffnen
  269. Serafin, Sławomir: Prawo budowlane. Komentarz, 1. Auflage, Warszawa 2006. Google Scholar öffnen
  270. Sikorska-Ożgo, Wiesława/Traczyk, Janusz: Indywidualna analiza nakładów rzeczowych. Obliczanie nakładów rzeczowych deskowań PERI, Zeszyt 21, 7. Auflage, Warszawa 2014. Google Scholar öffnen
  271. Siuda, Wojciech: Istota i zakres umowy o dzieło, 1. Auflage, Poznań 1964. Google Scholar öffnen
  272. Skoczyński, Tomasz/Cholewa, Iga: Należyta staranność wykonawcy robót budowlanych, BK Nr. 46/2017, S. 10 ff. Google Scholar öffnen
  273. Skorupski, Michał: Ocena skutków ugód w świetle nowych regulacji ułatwiających polubowne załatwienie sporu, BK Nr. 46/2017, S. 14 ff. Google Scholar öffnen
  274. Skorupski, Michał: Ocena skutków ugód w świetle nowych regulacji ułatwiających polubowne załatwienie sporu: Zagadnienia wyceny roszczeń w zamówieniach na roboty budowlane w Polsce, BK Nr. 47/2017, S. 10 ff. Google Scholar öffnen
  275. Smyk, Marcin: Pełnomocnictwo według kodeksu cywilnego, 1. Auflage, Warszawa 2010. Google Scholar öffnen
  276. Sośniak, Mieczysław: Należyta staranność, 1. Auflage, Katowice 1980. Google Scholar öffnen
  277. Staśkiewicz, Kazimierz: Wycenianie prac projektowych in: IPB (Hrsg.), Umowy o prace projektowe, 2. Auflage, Warszawa 2000, S. 145 ff. Google Scholar öffnen
  278. Staśkiewicz, Kazimierz: Wycenianie prac projektowych in: IPB (Hrsg.): Uzgodnienia – trudny obowiązek projektanta, IB Nr. 1/2013, S. 22 ff. Google Scholar öffnen
  279. Staśkiewicz, Kazimierz: Wycenianie prac projektowych in: IPB (Hrsg.): Cena a jakość projektów w inwestycjach budowlanych, WPB Nr. 5/2016, S. 16 ff. Google Scholar öffnen
  280. Staśkiewicz, Kazimierz: Wycenianie prac projektowych in: IPB (Hrsg.): Nowe, dziesiąte wydanie Środowiskowych Zasad Wycen Prac Projektowych – 2016, WPB Nr. 4/2016, S. 8 ff. Google Scholar öffnen
  281. Stec, Mirosław (Hrsg.): System Prawa Handlowego. Tom 5. Prawo umów handlowych, 5. Auflage, Warszawa 2017 (zit.: Bearbeiter/Stec-SPH). Google Scholar öffnen
  282. Stecyk, Krzysztof/Ciepla, Anna: Obniżenie wynagrodzenia ryczałtowego, ius.focus marzec 2016 (Legalis). Google Scholar öffnen
  283. Stöhr, Alexander: Die Vertragsbindung, AcP 214 (2014), S. 425 ff. Google Scholar öffnen
  284. Stretz, Christian: Die Funktionalitätshaftung des Bauunternehmers im BGB-Bauvertrag. Eine Untersuchung der dogmatischen Grundlagen unter besonderer Berücksichtigung der Fallgruppe fehlerhafter Auftraggeberanordnungen, 1. Auflage, München 2013. Google Scholar öffnen
  285. Strugała, Radosław: Umowne klauzule alokacji ryzyka przyszłej zmiany okoliczności a art. 3571 k.c., PSąd Nr. 7–8/2011, S. 89 ff. Google Scholar öffnen
  286. Strzępka, Janusz (Hrsg.): Prawo umów budowlanych, 3. Auflage, Warszawa 2012 (zit.: Bearbeiter/Strzępka). Google Scholar öffnen
  287. Strzępka, Janusz (Hrsg.): Prawo umów budowlanych: Zagadnienia legislacyjne umów inwestycyjnych w kodeksie cywilnym, MoP 2008, S. 1127 ff. Google Scholar öffnen
  288. Strzępka, Janusz (Hrsg.): Prawo umów budowlanych: Rozkład ryzyka przy wadliwym współdziałaniu zamawiającego w umowach inwestycyjnych in: Chorzępa, Eulalia (Hrsg.), Prace cywilistyczne, Profesorowi Janowi J. Winiarzowi, Warszawa 1990, S. 277 ff. (zit.: Strzępka in: FS Winiarz). Google Scholar öffnen
  289. Strzępka, Janusz/Zielińska, Ewa: Z problematyki prawnej umowy o roboty budowlane, PPH Nr. 12/2002, S. 13 ff. Google Scholar öffnen
  290. Strzępka, Janusz/Zielińska: Umowa o roboty budowlane w znowelizowanym kodeksie cywilnym – wybrane problemy in: Pazdan, Maksymilian (Hrsg.), Europeizacja prawa prywatnego. Tom 2, Warszawa 2008, S. 473 ff. Google Scholar öffnen
  291. Strzępka, Janusz/Zielińska: Umowa o roboty budowlane w systematyce Kodeksu cywilnego – de lege lata i de lege ferenda. Cz. 1, MoP Nr. 10/2007, S. 535 ff. Google Scholar öffnen
  292. Strzępka, Janusz/Zielińska: Umowa o roboty budowlane w systematyce Kodeksu cywilnego – de lege lata i de lege ferenda. Cz. 2, MoP Nr. 11/2007, S. 596 ff. Google Scholar öffnen
  293. Strzępka-Frania, Ewa: Umowy o generalne wykonawstwo robót budowlanych, 1. Auflage, Warszawa 2010. Google Scholar öffnen
  294. Sundermeier, Matthias: Gestaltungsvorschläge einer ‚Neuen Vertragsordnung’ für Bauleistungen. Eine ingenieurökonomische Analyse des VOB/B-Bauvertragsrecht, Dortmund 2009. Google Scholar öffnen
  295. Sundermeier, Matthias/Schlenke, Christoph: Projektallianzen für Großbauvorhaben — lediglich “noch ein Partnerschaftsmodell” oder Paradigmenwechsel der Vertragsgestaltung? Bautechnik 2010, S. 562 ff. Google Scholar öffnen
  296. Szczurowski, Tomasz M.: Kwalifikacja prawna umów remontowych i innych wykonywanych przez prowadzenie robót budowlanych w istniejącym obiekcie, MoP 2011, S. 900 ff. Google Scholar öffnen
  297. Szostak, Ryszard: Kształtowanie wynagrodzenia pieniężnego w umowie o dzieło – uwagi na tle doświadczeń praktyki i orzecznictwa in: Gnela, Bogusława/Kochanowski, Janusz/ Szostak, Ryszard (Hrsg.), Studia z prawa cywilnego i gospodarczego. Księga pamiątkowa dedykowana Profesor Czesławie Żuławskiej, 1. Auflage, Kraków 2000, S. 209 ff. Google Scholar öffnen
  298. Szostak, Ryszard: Kształtowanie wynagrodzenia pieniężnego w umowie o dzieło – uwagi na tle doświadczeń praktyki i orzecznictwa in: Gnela: Z orzecznictwa Sądu Najwyższego. Wyrok Sądu Najwyższego z 20 listopada 2008 r. (III CSK 184/08), Glosa, ST Nr. 3/2009, S. 76 ff. Google Scholar öffnen
  299. Szostak, Ryszard: Kształtowanie wynagrodzenia pieniężnego w umowie o dzieło – uwagi na tle doświadczeń praktyki i orzecznictwa in: Gnela: Roszczenie z tytułu wykonania nieważnej umowy o zamówienie publiczne – glosa do wyroku SN z 7.2.2013 r., II CSK 248/12, PZP Nr. 3/2013, S. 40 ff. Google Scholar öffnen
  300. Szpunar, Adam: Uwagi o odpowiedzialności cywilnej za zawalenie się budowli, KPP 1995, Nr. 2, S. 149 ff. Google Scholar öffnen
  301. Szpunar, Adam: Uwagi o odpowiedzialności cywilnej za zawalenie się budowli: Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 11 stycznia 2001 r. IV CKN 150/00, Rejent Nr. 12/2001, S. 111 ff. Google Scholar öffnen
  302. Szymkiewicz, Gustaw: Prawo budowlane i zabudowanie osiedli w nowem brzmieniu, 1. Auflage, Warszawa 1936. Google Scholar öffnen
  303. Śmieja, Andrzej: Umowa modyfikacja zasad odpowiedzialności kontraktowej, Iustitia Nr. 3/2011, S. 117 ff. Google Scholar öffnen
  304. Till, Ernest/Longchamps de Berier, Roman: Polskie prawo zobowiązań: (część szczegółowa) projekt wstępny z motywami, 1. Auflage, Lwów 1928. Google Scholar öffnen
  305. Tracz, Grzegorz: Pojęcie wykonania i niewykonania zobowiązań w polskim prawie cywilnym, KPP Nr. 1/2009, S. 169 ff. Google Scholar öffnen
  306. Tracz, Grzegorz: Pojęcie wykonania i niewykonania zobowiązań w polskim prawie cywilnym: Umowa gwarancji ze szczególnym uwzględnieniem gwarancji bankowej, 1. Auflage, Kraków 1998. Google Scholar öffnen
  307. Tracz, Grzegorz: Pojęcie wykonania i niewykonania zobowiązań w polskim prawie cywilnym: Sposoby jednostronnej rezygnacji z zobowiązań umownych, 1. Auflage, W⁠a⁠r¬s⁠z⁠a⁠w⁠a 2007. Google Scholar öffnen
  308. Urbańska-Galewska, Elżbieta/Kowalski, Dariusz: Wymagania dotyczące przygotowania dokumentacji projektowej oraz wykonania konstrukcji stalowej, XXVII Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, Szczyrk (7–10.03.2012), S. 365 ff. Google Scholar öffnen
  309. Voit, Wolfgang: Arbeitskreis III/VII – Bauprozessrecht – außergerichtliche Streitbeilegung, BauR 2014, S. 1585 ff. Google Scholar öffnen
  310. von Minckwitz, Ursula/Schmitt, Steffen/Viering Markus G.: Nachtragsmanagement, Bonn 2005. Google Scholar öffnen
  311. von Rintelen, Claus: Arbeitskreis Ib – Bauvertragsrecht, BauR 2016, S. 1570 ff. Google Scholar öffnen
  312. Vorwerk, Volkert: Arbeitspapier Bauverfügung, Zweite Edition, Stand 22.04.2014. Google Scholar öffnen
  313. Vygen, Klaus/Joussen, Edgar/Lang, Andreas/Rasch, Dirk: Bauverzögerung und Leistungsänderung, 7. Auflage, Köln 2015 (zit.: Bearbeiter/Vygen/Joussen/Lang/Rasch). Google Scholar öffnen
  314. Walasek-Walczak, Urszula: Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 29.9.2009, III CZP 41/09, PZP Nr. 4/2010, S. 114 ff. Google Scholar öffnen
  315. Warciński, Michał: Dopuszczalność wykonania ustawowego prawa odstąpienia od umowy wzajemnej wskutek zwłoki ze spełnieniem części świadczenia (art. 491 KC), MoP Nr. 14/2016, S. 781 ff. Google Scholar öffnen
  316. Warkałło, Witold: Odpowiedzialność odszkodowawcza. Funkcje, rodzaje, granice, 2. Auflage, Warszawa 1972. Google Scholar öffnen
  317. Weinberger, Franz: Alliancing Contracts im deutschen Rechtssystem, 1. Auflage, Frankfurt am Main 2010. Google Scholar öffnen
  318. Weise, Stefan: Die einseitige Anordnung im neuen Bauvertragsrecht, NJW-Spezial 2017, S. 492 ff. Google Scholar öffnen
  319. Węgrzynowski, Łukasz: Ekwiwalentność świadczeń w umowie wzajemnej, 1. Auflage, Warszawa 2011. Google Scholar öffnen
  320. Wirth, Axel: Leistungsbeschreibung: Kernproblem des deutschen Baurechts? in: Katzenbach, Rolf (Hrsg.), Vorträge zum 7. Darmstadt-Berliner Baurechts-Kolloquium am 28. Oktober 2004 in Darmstadt, Darmstadt 2004, S. 29 ff. Google Scholar öffnen
  321. Wojtas, Małgorzata: Die Haftung für culpa in contrahendo in Polen und in Deutschland, 1. Auflage, Tübingen 2017. Google Scholar öffnen
  322. Würfele, Falk/Gralla, Mike/Sundermeier, Matthias (Hrsg.): Nachtragsmanagement. Leistungsbeschreibung, Leistungsabweichung, Bauzeitverzögerung, 2. Auflage, Köln 2012. Google Scholar öffnen
  323. Wypych, Andrzej: Błędy i nieprawidłowości w procesie przygotowania inwestycji oraz ich wpływ na rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą w trakcie realizacji robót – przykłady in: Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa „PROMOCJA” Sp. z o.o. (Hrsg.), 20. Konferencja naukowo-techniczna, Prawidłowa wycena robót budowlanych w zamówieniach publicznych – problemy, przykłady, narzędzia wspomagające, Ciechocinek 8–10 października 2014 r., Warszawa 2014, S. 46 ff. Google Scholar öffnen
  324. Wysoczański, Hubert: Prawo do zmiany oraz polecenie zmiany treści umowy o roboty budowlane w świetle warunków FIDIC, 1. Auflage, Warszawa 2017. Google Scholar öffnen
  325. Zagrobelny, Krzysztof: Odpowiedzialność inwestora z umowy o roboty budowlane, 1. Auflage, Warszawa 2013. Google Scholar öffnen
  326. Zielińska, Ewa: Obowiązki stron umowy o roboty budowlane związane z przygotowaniem do wykonania robót budowlanych in: Modrzejewska, Małgorzata (Hrsg.), Prawo handlowe XXI wieku: czas stabilizacji, ewolucji czy rewolucji : księga jubileuszowa profesora Józefa Okolskiego, 1. Auflage, Warszawa 2010 (zit.: FS Okolski), S. 1372 ff. Google Scholar öffnen
  327. Ziembiński, Dariusz: Przepis dotyczący zadawania pytań do SIWZ niezgodny z Dyrektywą, WPB 1/2014, S. 25. Google Scholar öffnen
  328. Ziembiński, Zygmunt: Etyczne problemy prawoznawstwa, 1. Auflage, Wrocław 1972. Google Scholar öffnen
  329. Zoll, Fryderyk: Die vorvertraglichen Informationspflichten im polnischen Recht – eine Frage des Bestehens einer generellen Verpflichtung zur Erteilung vertragsrelevanter Informationen in: Stelmach, Jerzy/Schmidt, Rainer (Hrsg.), Krakauer-Augsburger Rechtsstudien, Information als Gegenstand des Rechts, Kraków/Neuwied 2006, S. 227 ff. Google Scholar öffnen
  330. Żuławska, Czesława: Wokół zasady wolności umów. Art. 353 k.c. i wykładnia zwyczaju. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo. Nr 238 (1994), S. 173 ff. Google Scholar öffnen
  331. Żuławska, Czesława: Wokół zasady wolności umów. Art. 353 k.c. i wykładnia zwyczaju. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo. Nr 238 (1994): Zabezpieczenie jakości świadczenia, SC 1978, Bd. XXIX, S. 5 ff. Google Scholar öffnen
  332. Żuławska, Czesława: Wokół zasady wolności umów. Art. 353 k.c. i wykładnia zwyczaju. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo. Nr 238 (1994): Jakość świadczenia rzeczowego w świetle przepisów prawnych i orzecznictwa, PiP Nr. 1/1979, S. 31 ff. Google Scholar öffnen

Ähnliche Veröffentlichungen

aus dem Schwerpunkt "Europarecht & Internationales Recht & Rechtsvergleichung"
Cover des Buchs: Unbeabsichtigte Normenkonflikte zwischen EU-Recht und nationalem Recht
Monographie Kein Zugriff
Yannis Ockernahl
Unbeabsichtigte Normenkonflikte zwischen EU-Recht und nationalem Recht
Cover des Buchs: Der Volkseinwand
Monographie Kein Zugriff
Florian Feigl
Der Volkseinwand
Cover des Buchs: Wie fördert die EU Menschenrechte in Drittstaaten?
Monographie Kein Zugriff
Dennis Traudt
Wie fördert die EU Menschenrechte in Drittstaaten?
Cover des Buchs: Future-Proofing in Public Law
Sammelband Kein Zugriff
Nicole Koblenz LL.M., Nicholas Otto, Gernot Sydow
Future-Proofing in Public Law
Cover des Buchs: Das Weltraumrecht und seine Eignung für den Rohstoffabbau durch Privatakteure
Monographie Kein Zugriff
Justus Schmidt
Das Weltraumrecht und seine Eignung für den Rohstoffabbau durch Privatakteure

Hinweis

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt und darf nur nach den Vorgaben der Nutzungs- und Lizenzvereinbarung genutzt werden. Jede darüber hinaus gehende Nutzung des Werkes ist ausdrücklich untersagt und wird verfolgt.

Feedback geben

Wir freuen uns über Ihr Feedback zu Inhalten und Funktionen. Ihre Nachricht hilft uns, unseren Service stetig zu verbessern.

Bewertung
Bild anhängen
oder hier ablegen
PNG oder JPG (max. 3 MB)

Anmelden

Passwort vergessen?
Login via Open Athens
Noch kein Benutzerkonto?
Jetzt registrieren

Publikation zitieren

Download: RIS BibTex